- C5 - ml.enertech.fr

POUR INFO_Signature de convention de groupement
by Christel Corradino 31 Jul '26

31 Jul '26

Hello à tous, Eva en copie qui est au courant, Un petit mail pour vous prévenir du sujet suivant: * sur le projet du groupe scolaire BUISSON à Grenoble pour la SPL OSER: le chantier s'est très mal passé et nous avons du retard * la SPL menace d'applique des pénalités - qui seront au mieux de l'ordre de 30 k€ pour le groupement (nous avons appris cela hier/avant hier) - mais si les etp n'arrivent pas à finir en aout, ces pénalités pourraient s'élever bien au dela (c'est environ 3000€ par jour de retard calendaire) * le gros pbme sur cette opération: aucune convention de groupement n'a été signée - ce qui est uen faute assez grave du mandataire (l'etp ITHERM - qui avait mandaté OPERENE Pour cela) * on nous relance ajd pour signer cette convention: o pour l'historique: nous n'avons jamais refusé de signer cette convention, Eric avait fait des remarques en 2024, puis OPERENE a eu des soucis d'orga et ils n'ont pas donné suite o les archi ont signalé maintes fois la nécessité de signer une telle convention auprès d'ITHERM - mais ça n'a pas abouti o cette semaine on nous a relancé poru la signé, a peine qq jours après avoir reçu un courrier précisant ces pénalités o cette convention ne précisant pas si nous (Enertech) pourrions être impactés par ces pénalités, *_j'ai refusé de signer pour l'instant _*- en accord avec Seb : notre position est que nous ne pourrons signer que si nous sommes exonérés des pénalités de retard de livraison o a priori les archi sont dans la même position (cf appel avec LAetitia Provost avant hier) Bref - c'était juste pour vous informer de cela. Si jamais relance ou pression, pas de soucis pour en parler au téléphone (envoyer moi un sms car j'espère ne pas trop ouvrir l'ordi :) Autres petites info d'orga: * - Benjamin doit faire qq plans pour St Bonnet de mûr début aout - faudrait vérifier qu'il a ts les éléments nécessaires * - Seb - sur la blanchisserie - aimerait échanger avec Sam pour vérifier que ce qu'il pense faire correspond à ce que tu avais en tête Bonnes vacances à vous :) Christel -------- Message transféré -------- Sujet : RE: RELANCE: GS BUISSON // Signature convention groupement Date : Thu, 30 Jul 2026 10:51:38 +0000 De : infos(a)iterm.fr <infos(a)iterm.fr> Pour : Christel Corradino <corradino(a)enertech.fr> Copie à : Eva Ibanez <ibanez(a)enertech.fr> Bonjour Madame CORRADINO, Je vous remercie pour votre écrit 😊 Nous pouvons échanger avec plaisir, cependant je ne serai pas en mesure de vous répondre, n’étant pas décisionnaire. En revanche, il me semble qu’OPERENE a prévu de faire un retour au sujet des pénalités, en septembre (cf. mail de Hugo VIGNERON de ce jour). Mais entre vous et moi, la convention devrait déjà être signée par l’ensemble des entreprises, et ce depuis le début du chantier… Passez une agréable journée. Respectueusement, *Virginie RECHER*** Assistante Travaux logo Tel 04 76 15 20 81 <tel:04%2076%2015%2020%2081> Map 20 Bis Rue Barnave 38400 SAINT MARTIN D’HERES Mail vrecher(a)iterm.fr <mailto:vrecher@iterm.fr> Chanel Rénovation Rhône Cizeron 2MRA Steiner Steiner EMP Campaign Banner k *De :*Christel Corradino <corradino(a)enertech.fr> *Envoyé :* jeudi 30 juillet 2026 10:50 *À :* infos(a)iterm.fr *Cc :* Eva Ibanez <ibanez(a)enertech.fr> *Objet :* Re: RELANCE: GS BUISSON // Signature convention groupement Bonjour Mme Recher, Je fais suite à votre sollicitation pour signature de la convention de groupement. Nous ne pourrons pas la signer en l'état vu le contexte et l'ordre de grandeur des pénalités auxquelles le groupement est exposé aujourd'hui. Nous aurions besoin de savoir comment vous envisagez de répartir les pénalités de retard de livraison au préalable (cf demande exprimée en sept 2024 dans le mail ci-dessous), notamment sur les partenaires engagés en conception. Auriez vous un moment demain pour en discuter? A votre disposition, Bonne journée, -- *Christel CORRADINO *- Pôle MOE-AMO */E/**/NERTECH SCOP/* 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Portable: 07 68 89 41 21 / Ligne directe : 04 82 79 15 79 / Standard : 04 75 90 18 54 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /www.enertech.fr/ <http://www.enertech.fr> Le 27/07/2026 à 11:30, infos(a)iterm.fr a : Bonjour Eva, J’accuse bonne réception de l’information et l’ai également transmise à l’OPC (OPERENE // Alexis PARROT). Avez-vous transmis la convention pour signature en interne s’il vous plait ? Dans le cas contraire, vous la trouverez de nouveau en PJ et je remercie par avance Christel CORRADINO pour le retour visé. Respectueusement, *Virginie RECHER* Assistante Travaux logo Tel 04 76 15 20 81 <tel:04%2076%2015%2020%2081> Map 20 Bis Rue Barnave 38400 SAINT MARTIN D’HERES Mail vrecher(a)iterm.fr <mailto:vrecher@iterm.fr> Chanel Rénovation Rhône Cizeron 2MRA Steiner Steiner EMP Campaign Banner *De :*Eva Ibanez <ibanez(a)enertech.fr> <mailto:ibanez@enertech.fr> *Envoyé :* lundi 27 juillet 2026 11:10 *À :* infos(a)iterm.fr <mailto:infos@iterm.fr> *Cc :* Christel Corradino <corradino(a)enertech.fr> <mailto:corradino@enertech.fr> *Objet :* Re: RELANCE: GS BUISSON // Signature convention groupement Bonjour Virginie, Notre gérance a changé le 12 mai dernier, et M. Escande ne fait plus partie de la société. Il faudrait donc remplacer son nom par celui de Christel CORRADINO, Co-gérante. Merci par avance, -- *Eva IBANEZ - Assistante * */ENERTECH SCOP/* 65, les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont-de-Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 04 82 79 15 94 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, certifié *"BATIMENT PASSIF PREMIUM"* Plus d'information sur /www.enertech.fr/ <http://www.enertech.fr> Le 24/07/2026 à 10:35, infos(a)iterm.fr a écrit : Bonjour, Je me permets une relance, car sauf erreur de ma part et malgré nos différents rappels, je n’ai pas eu le retour de la convention signée. Pourriez-vous la renvoyer au plus vite s’il vous plait ? /Respectueusement,/ // -------- Message transféré -------- *Sujet : * [MGP Buisson] - Retours Convention *Date : * Thu, 26 Sep 2024 11:07:37 +0200 *De : * Éric Escande <escande(a)enertech.fr> <mailto:escande@enertech.fr> *Pour : * Emilie Lechelard <e.lechelard(a)operene.fr> <mailto:e.lechelard@operene.fr> *Copie à : * Benoit Charpentier Iterm <bcharpentier(a)iterm.fr> <mailto:bcharpentier@iterm.fr>, Christel Corradino <ccorradino(a)enertech.fr> <mailto:ccorradino@enertech.fr> Bonjour Madame, Voilà mes observations sur la convention. En préambule je note que le contrat prévoit et détaille 15 clauses de pénalités. C'est beaucoup d'autant qu'il ne prévoit généralement aucun plafonnement ou alors très haut (30% des honoraires de maintenance). La pénalité de 100 euros HT pour "personne incompétente en réunion" que peut s'autoriser le MOA peut prêter à sourire... ou pas. Au-delà de l'arbitraire d'une telle pénalité, on peut s' inquiéter sur l'état d'esprit du MOA et sa manière de les appliquer. La pénalité de retard de chantier peut se chiffrer à plusieurs dizaines de kE... J'en déduis en préalable : 1- Ce serait utile d'avoir un retour d'expérience sur la manière dont la SPL suit ses contrat de MGP en phase garantie -> avez-vous un retour ? nous nous renseignons de notre côté. 2 - C'est important de prendre le temps de détailler un processus de répartition pénalité par pénalité au sein du groupement afin de clarifier ce point. En l'état, comme je vous le disais : votre proposition de réparition des pénalités par notre mandataire sur la base d'une concertation et sans accord des membres ne me semble pas convenir au vu des montants potentiellement en jeu. Par ailleurs, il me semble important de précisier ou rappeler : - L'allotissement des études et des corps d'état de tous les membres + Eventuellement un tableau de réparition des tâche (notes, notice, plan, détail, réparition HQE...) - La réparition des honoraires au-delà de la phase étude/exploitation dans les tableaux en fin de convention. - la différences entre les membres sur leurs obligations contractuelles et assurancielles respectives. Par exemple, Enertech, en tant que bureau d'étude, est tenu d'une obligation de moyens sur les études de consommations théoriques et non de résultats portés sur la réalisation et l'exploitation (mesurés via compteurs). - le protocole de suivi des clauses de pénalités imposées par le MOA. Je pense que c'est au MOA de suivre les critères et les formules d'établissement des pénalités et que c'est à nous, groupement, d'être vigilant sur les paramètres qu'il utilise pour le calcul (notamment sur les scenarii d'occupation ou bien les température d'usage). - l'identification des éléments d'EXE que nous partageons entre BET et entreprise. Je vous appelle pour un premier échange de vive voix et vous propose dès à présent que nous prenions le temps d'un prochain comité directeur pour discuter de ces éléments et finaliser notre convention. Bien à vous, Eric E. -- *Eric Escande *- Co-gérant */E/**/NERTECH SCOP/* 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 06 70 54 81 79 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /www.enertech.fr/ <http://www.enertech.fr> -- *Christel CORRADINO *- Pôle MOE-AMO /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Portable: 07 68 89 41 21 / Ligne directe : 04 82 79 15 79 / Standard : 04 75 90 18 54 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

1 0

Trombi Enertech
by Muriel Dupret 31 Jul '26

31 Jul '26

Hello Christophe, Eva propose de mettre à jour l'organigramme du site Internet (cf. ci-dessous). Effectivement il faut le faire !! Il y a besoin d'un "médiateur" entre Edwina (qui a déjà bossé sur une première version pour un appel d'offres) et Eva. C'est Eva qui le demande car visiblement c'est tendu entre elles quand elles abordent ce sujet. Je m'en serais bien chargée mais je serai en vacances quand Edwina rentre lundi. Peux-tu, stp, faire le point en présence de toutes les 2 et faire en sorte qu'Edwina passe ce qu'elle a fait (même si ce n'est pas parfait) à Eva. L'idée pour l'instant est de rester sur le même type de présentation que ci-dessous (les "boites" jaunes). Merci ! Muriel -- *Muriel DUPRET *- Pôle mesure et mise au point /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 06 75 34 71 60 <tel:+33675347160> Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

3 2

Fwd: Contact Enertech
by Nicolas Andreau 31 Jul '26

31 Jul '26

Un archi de lyon (Soho) qui est sur la suivi chantier de la piscine de Cléon et à qui j'ai fait visiter le bâtiment (Christel pour info !) -------- Message transféré -------- Sujet : RE: Contact Enertech Date : Fri, 31 Jul 2026 12:51:15 +0000 De : Christophe LEJAMTEL - SOHO Architecture <c.lejamtel(a)soho-archi.com> Pour : Nicolas Andreau <andreau(a)enertech.fr> Ok merci je transfère à ma collègue qui déménage cet été sur Uzes > Laura Perez. Et encore merci pour la présentation de vos bureaux et de votre BE. A très bientôt certainement. Cordialement. *Christophe LEJAMTEL* Directeur Travaux Associé 06 84 96 21 12 *LYON - PARIS* <https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=YehGw-1elNhBkwb-CmfmwEiNEI7jk…> <https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=o6oHRNykYRaurA2mxDMckuMtSj5DF…><https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=Vm_M1QBr-1l0i2wMarogKsGWMevdJ…><https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=y-88yXq7RaawR_0_TlQP4kPWYIOrQ…> /Conformément au RGPD, les données échangées sont confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre de nos relations professionnelles. Pour toute demande relative à vos données : rgpd(a)soho-archi.com <mailto:rgpd@soho-archi.com>/ *De :*Nicolas Andreau <andreau(a)enertech.fr> *Envoyé :* vendredi 31 juillet 2026 14:11 *À :* Christophe LEJAMTEL - SOHO Architecture <c.lejamtel(a)soho-archi.com> *Objet :* Contact Enertech Chef du pôle MOE à Enertech : Christel Corradino corradino(a)enertech.fr -- *Nicolas ANDREAU *- Pôle mesure et mise au point */E/**/NERTECH SCOP/* 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 07 77 93 33 64 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr <https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=bbDo9AU2n3fz8gewQhx4LQjiiKtvZ…>_/

1 0

Formalité INPI/Greffe co-gérance
by Muriel Dupret 31 Jul '26

31 Jul '26

Salut à tous, Une première étape franchie (non sans mal...) : Legal Vision (le légaliste qui nous accompagne dans ces formalités) vient de transmettre notre dossier à l'INPI. Je sais ce n'est pas à ce niveau que ça a coincé les fois précédentes mais bon quand même c'est un premier petit pas... Je vous tiendrai au courant des avancées. Muriel -- *Muriel DUPRET *- Pôle mesure et mise au point /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 06 75 34 71 60 <tel:+33675347160> Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

2 1

Fwd: [Enertech] Demande de Vos congés d'été
by Muriel Dupret 31 Jul '26

31 Jul '26

Hello, On avait convenu avec Christine qu'on allait faire un mail pour rappeler comment on doit faire une demande de congés ou signaler une annulation de TP. Elle a finalement eu besoin de faire le rappel reçu hier (cf. message ci-dessous). *Je propose qu'on fasse quand même un message complémentaire pour compléter ce mail.* Plusieurs points à éclaircir / statuer avant envoi : - Pour simplifier, Christine propose que pour chaque salarié il y ait un référent "validation congés". Qu'en dites-vous ? Ci-joint la liste des salariés > si vous êtes OK avec ça, on peut établir pour chacun un référent, lundi lors de notre réunion hebdo. - Demande-t-on de mettre systématiquement ce référent en copie des mails envoyés @congés (ou seulement au delà d'une certaine durée) ? Voici une proposition de mail à envoyer à tous lorsqu'on sera au clair sur cette question (si on choisit l'option référent "validation congés", il faudra l'expliquer également dans ce message). /Dans l’attente de la validation complète du fonctionnement des demandes dans I-vision, toute demande de congé doit être effectuée :/ /1-Dans *I-vision* (rappel de la marche à suivre ici <https://nuage.enertech.fr/apps/files/files/18291359?dir=/P/1_RessourcesEner…>) ;/ /2-Par mail à *conges(a)enertech.fr* <mailto:conges@enertech.fr> ;/ /3-En mettant en copie le responsable de pôle / référent "validation congés" (??)./ /En cas d’absence imprévue, Christine doit être informée immédiatement. En cas de maladie ou d’accident, un justificatif doit être transmis dans un délai de 48 heures./ /Les congés "longs" (>7jours) doivent être validés avec ?? avant de les poser. / /Merci également de tenir à jour votre situation prévisionnelle pour les prochains jours/semaines dans le *fichier Google Sheets partagé* <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kL2vqa4JBqOlReK7xqLo_CZwqzE2Pgy7SZU…>. Ce tableau doit être rempli en début de mois pour l'intégralité du mois à venir et actualisé dès qu’un changement intervient. L’objectif est que chacun puisse connaître facilement les personnes présentes, absentes ou joignables, sans avoir à multiplier les sollicitations individuelles./ *On fait le point lundi pour finaliser et évacuer ce sujet.* Muriel *Muriel DUPRET *- Pôle mesure et mise au point /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 06 75 34 71 60 <tel:+33675347160> Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/ -------- Message transféré -------- Sujet : [Enertech] Demande de Vos congés d'été Date : Wed, 22 Jul 2026 16:12:15 +0200 De : Christine DEDIEU - FERIANI <feriani(a)enertech.fr> Organisation : Enertech Pour : Liste Enertech <enertech(a)ml.enertech.fr> Hello, un grand nombre d'entre vous, ont juste noté les Congés sur le GS, nous vous demandons de faire un mail à congés et en parallèle faites votre demande également sur i-vision ! conges(a)enertech.fr @+-- *Christine DEDIEU - FERIANI *- Responsable Administrative Et Financière /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Portable : 07 82 71 94 25 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

3 4

Fwd: Inscription Formation "Parcours Associé - PASS1" à Valence
by Christine DEDIEU - FERIANI 30 Jul '26

30 Jul '26

Salut à vous 5, je serais fortement intéressée pour faire cette formation et pourquoi pas toi aussi Samuel 🙂, vu que tu as commencé pour le bilan de 2025 ou bien une autre personne de vous 5 afin qu'il y ait un doublonnage dans le processus d'analyse des comptes annuels et de la SCOP et dans la préparation des opérations de fin d'année. Qu'en pensez-vous, on en reparle ? -------- Message transféré -------- Sujet : Inscription Formation "Parcours Associé - PASS1" à Valence Date : Thu, 30 Jul 2026 15:06:17 +0000 De : Laurie Lamant <llamant(a)scop.org> Bonjour, Une *formation Parcours associé·e PASS1* sera organisée à l'automne dans les locaux de l'agence *à Valence* ! Le déménagement de nos bureaux l'an dernier dans un espace plus grand nous permet désormais de vous proposer des formations plus près de vos coopératives. */Pourquoi cette formation ?/* Parce que lorsqu'on est associé·e, on aime bien savoir lire les comptes a minima, se retrouver dans les statuts, comprendre enfin ces mots bizarres qui reviennent souvent : Excédents Nets de Gestion, engagement de souscription, réserves impartageables et plus encore. Se sentir plus à l'aise avec ces notions peut aider à trouver sa place et contribuer de façon éclairée aux temps forts de la coopérative. */Pour qui ?/**//* Les associé·e·s des Scop et Scic souhaitant s’initier à la compréhension des comptes annuels de l’entreprise et approfondir cette posture particulière liée à double qualité de salarié·e-associé·e. */Pratico-pratique : /* Date :* 12, 13 novembre et 4 décembre 2026 *(durée 3 jours) Lieu : *Technosite - 26 rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence * Horaires : *9h à 17h* Jauge minimum : *6 participants* Jauge maximum : *12 participants* Programme : *https://www.scop.org/parcours-associees-pass-1-0* <https://www.scop.org/parcours-associees-pass-1-0> Tarif : *535€ht par personne* Financement : *Eligible **Formcoop* <https://www.youtube.com/watch?v=m_rtkVAPXkg>**(+ d'info ici <https://www.les-scop.coop/les-financements-de-la-formation-professionnelle>) pour les coopératives cotisantes à ce dispositif. Vous pouvez également mobiliser un financement de votre OPCO. Si besoin nous vous transmettrons un devis. Préalable : avoir si possible suivi la formation Bienvenue en SCOP/SCIC Formateur·ice : Laurie Lamant - déléguée URSCOP à l'agence de Valence *Inscription via le lien ou le QR code avant le 30/09 svp *: https://beta.framadate.org/polls/74be04b8717dd50e77eb <https://beta.framadate.org/polls/74be04b8717dd50e77eb> Merci de compléter ce court sondage, même si vous n'êtes pas intéressé·e (cela nous permet de savoir que vous avez eu l'information) Merci également de faire passer le lien à vos collaborateur·ices susceptibles d'être intéressé·es pour qu'ils puissent s'inscrire. Nous vous souhaitons une excellente journée, --- *Laurie Lamant*, déléguée régionale - Agence pays du sud 06 82 69 90 52 _Visitez le site de l'Urscop_ <http://www.scop.org/> *Union régionale des Scop et des Scic* Pôle Coopératif Woopa - 10 avenue des Canuts - 69120 VAULX en VELIN - 04 78 53 08 06 Suivez nous sur Facebook <https://www.facebook.com/LesScopAURA>, LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/les-scop-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes/>, Instagram <https://www.instagram.com/lesscopaura/>, Bluesky <https://bsky.app/profile/lesscopaura.bsky.social>, et Mastodon <https://mastodon.scop.coop/@LesScopAura> Confidentialité : ce message contient des informations confidentielles ou appartenant à l'URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes et AGF Scop Entreprises et il est établi à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute divulgation, utilisation, diffusion, reproduction (totale ou partielle) de ce message ou des informations qu'il contient doit être préalablement autorisée. Tout message électronique est susceptible d'altération et son intégrité ne peut être assurée. L'URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes et AGF Scop Entreprises déclinent toutes responsabilités au titre de ce message s'il a été modifié ou falsifié. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d'avertir son expéditeur de l'erreur de distribution et de la destruction du message.

2 1

Fwd: Vous venez de signer "2504D0111" (2/3 ont signé)
by Christine DEDIEU - FERIANI 28 Jul '26

28 Jul '26

Pour info, c'est signé ce jour. Copie sur le P -------- Message transféré -------- Sujet : Re: Vous venez de signer "2504D0111" (2/3 ont signé) Date : Tue, 28 Jul 2026 15:34:22 +0200 De : Christine DEDIEU - FERIANI <feriani(a)enertech.fr> Organisation : Enertech Pour : andreau(a)enertech.fr Salut Nico, voilà c'est signé, heureusement j'en ai parlé a Muriel de ce rappel, car je n'avais rien reçu, erreur sur mon adresse mail... Le 28/07/2026 à 15:29, Youtrust pour ADEME a écrit : > Vous venez de signer "2504D0111" (2/3 ont signé) > > Signature enregistrée > Bonjour, > Votre signature a bien été enregistrée pour 2504D0111. Télécharger une > copie des documents > <https://yousign.app/signatures/73b0a782-3fa2-46e4-ae48-73ef4080432d?s=ca738…>. > > *2 signataire sur 3 a signé*, nous vous notifierons dès que tous les > autres destinataires auront complété leur étape. > Cordialement, > *ADEME* > > Youtrust <https://youtrust.com/fr-fr> > > *Vous rencontrez des difficultés pour accéder aux liens contenus dans > cet e-mail ? *Collez l'URL suivante dans votre navigateur web : > https://yousign.app/signatures/73b0a782-3fa2-46e4-ae48-73ef4080432d?s=ca738… > -- *Christine DEDIEU - FERIANI *- Responsable Administrative Et Financière /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 / Portable : 07 82 71 94 25 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

1 0

Re: Fwd: Point sur le passage à Windows 11
by Julien SPILEMONT 28 Jul '26

28 Jul '26

Yop, Pour les outils spécifique à la mesure dont il faudrait s'assurer la compatibilité avec Windows 11, j'ai en tête : *_*ceux d'Omegawatt (les "Wireless"): _* P:\2_Affaires\4_Campagnes de mesures\$Procedures et matos\2 - NOTICES\LOGGER OMEGAWATT\Logiciels *_*ceux d'ENERTECH : _* P:\1_RessourcesEnertech\Réseau\Logiciels Enertech\Outils Enertech (hoboware et idle track ne sont pas utile ; Oscar, Bmanage et Creebase sont indispensable) PS : j'ai reçu ton mail sur mon adresse perso 😉 A+ *Julien SPILEMONT *- Pôle mesure et mise au point /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard : 04 75 90 18 54 ; Ligne direct : 06 85 50 26 15 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/ Le 28/07/2026 à 12:38, Julien SPILEMONT a écrit : > > ---------- Forwarded message --------- > De : *Hugo Mauchrétien* <mauchretien(a)enertech.fr> > Date: lun. 27 juil. 2026, 14:36 > Subject: Point sur le passage à Windows 11 > To: Julien Spilemont <julienspilemont(a)gmail.com>, Mickaël Guernevel > <guernevel(a)enertech.fr>, Christophe Plantier <plantier(a)enertech.fr>, > Samuel Martin <martin(a)enertech.fr>, Jean-Paul Zimmermann > <zimmermann(a)enertech.fr>, Damien Jannot <jannot(a)enertech.fr>, Nicolas > Estrangin <estrangin(a)enertech.fr>, <c5(a)ml.enertech.fr> > Cc: Tom Lamonerie <tom(a)lamonerie.net> > > > Bonjour à tous, > > - Julien, Christophe, Samuel, Jean-Paul : PC identiques à celui de > Tom, Windows 11 fonctionnera bien. Samuel, tu me préviens la prochaine > fois que tu viens et on fait la mise à jour à la pause de midi. > - Micka et Damien : PC compatibles Windows 11. Je m'occupe de ces deux > en aout (en espérant des retours de tests des softs spécifiques CdM). > - Eva, Edwina : Edwina l'a pris pendant ses congés. Eva le laissera je > m'en occupe en aout. > - Christine : PC un peu vieux, on va le remplacer. > - Nico E : j'en ai un pour toi, je te le prépare dans le mois d'aout. > - Victor : prévu pour début septembre (part avec en vacances avec). > - Eric A : vieux PC, comme Christine, à remplacer. > - Tiffany : je lui envoyé un mail pour savoir si elle veut un Dell 14 > pouces plutôt récent, ou un 15 pouces. Je lui prépare pour son arrivée. > > @CdM team : il y a quelques réticences compréhensibles à passer à > Windows 11, même si a priori les outils de JP tournent correctement, > certains autres outils ne semblent pas avoir été testés. > Il faudrait : > - vérifier que Roman/Nico utilisent la version B-Manage "build 222" > (si c'est bien la dernière..., je viens de regarder 3 postes et les 3 > ont des versions différentes). Roman constate parfois des plantages, > d'autres disent que sur Windows 10 ça ne plante pas... bref j'ai > vraiment du mal à savoir entre les différences de versions et les > usages, et ayant utilisé ce soft que très peu je ne suis pas à même de > faire des tests. Si quelqu'un veut bien tester la dernière version de > JP sur le Windows 11 de Roman ou Nico ça fera avancer les choses. > - concernant les autres outils de JP il me semble que Nico, Olivier ou > Roman n'ont pas de rencontré de problème. > - Ju m'a parlé de WirelessLogger, outil d'un partenaire de projet : je > n'ai pas trouvé l'outil. Il faudrait l'installer sur Windows 11 et > voir si c'est ok. > Merci de vos retours, il faut faire ces tests et éviter qu'on reste > sur des Windows 10 encore trop longtemps. > > à+ > > -- > *Hugo MAUCHRÉTIEN *- Pôle mesure > /*ENERTECH SCOP*/ > 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret > Standard : 04 75 90 18 54 / Ligne directe : 04 82 79 15 97 > Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, > Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON > Plus d'information sur /_www.enertech.fr <http://www.enertech.fr>_/ > >

1 0

courrier préparatoire note de service sur charges électriques
by Christophe Plantier 28 Jul '26

28 Jul '26

Pour discussion / validation en prochaine réunion gérance, ci-dessous une note de service concernant les charges des batteries élec des véhicules personnels des salariés d'Enertech : Bonjour à tous, Vous trouverez ci-dessous une décision de la co-gérance concernant les charges des différents véhicules motorisés à l'électrique dans les bureaux d'Enertech. En effet depuis quelques années notre parc s'est sensiblement électrifié et il nous semble sain de clarifier les règles. De plus, récemment, Mickaël et Julien (merci à eux) ont installé des prises dédiées dans et sur le côté de l'abri vélo. 1 - Charge des batteries des vélos et motos électriques : dans le but d'auto-consommer notre production photovoltaïque et de favoriser les mobilités douces, la gérance a décidé d'officialiser la gratuité de la charge des batteries des vélos et motos électriques. Nous allons aussi communiquer dessus sur notre site internet. 2 - Charge des batteries des voitures électriques : les quantités sont potentiellement beaucoup plus importantes et il nous semble juste qu'elles soient payées par les usagers. La charge est possible sur les 2 nouvelles prises dédiées situées sur le flanc extérieur droit de l'abri vélo, suivies par un compteur pour chaque prise (1 compteur installé sur la prise droite, celui de la prise gauche à venir prochainement). -> Le prix de la charge est, pour 2026, de 0,2641 €TTC/kWh (selon facture Enercoop : 0.1892 €HT (PU) + 0.03085 €HT (TICFE) avec une TVA de 20%. L'abonnement et la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) sont pris en charge par la SCOP), tarif amené à évoluer chaque année selon évolution du tarif Enercoop. -> il est demandé à chaque utilisateur de tenir ses comptes à chaque charge (relevé d'index sur compteur) pour passer le coût de ses charges en note de frais négative chaque mois. Pour l'instant on pense que ça devrait fonctionner administrativement, on verra si ça se confirme ou si on change de modalité Cordialement, La gérance -- *Christophe PLANTIER *- Pôle AMO-MOE /*ENERTECH SCOP*/ 65 les Balcons de l'Amourier / 26160 Pont de Barret Standard: 04 75 90 18 54 - Ligne directe : 04 82 79 15 80 Découvrez *LowCal*, nos bureaux en bois-paille, Low Tech, énergie positive et bas carbone, Coût : 1120 €HT/m²SHON Plus d'information sur /_www.enertech.fr_/

2 1

Contrat Reglopac
by andreau＠enertech.fr 28 Jul '26

28 Jul '26

Salut Christine, j'ai relu ce matin les 2 pièces du contrat de Reglopac, rien à dire de mon côté, c'est conforme au montage du projet. On peut signer. Nico

1 0

2026

C5 ----- 2026 ----- August 2026 July 2026 June 2026 May 2026 April 2026 March 2026 February 2026 January 2026

C5